建设工程合同

时间:2024-03-12 09:59:58
建设工程合同精选15篇

建设工程合同精选15篇

在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的建设工程合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

建设工程合同1

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就未建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:____________有限公司厂房再建工程

工程地点:__________________________

工程内容:____________________________

工程立项批准文号:

资金来源:自筹资金

二、工程承包范围

承包范围:发包人提供的施工图范围内的工程项目土建、水电、暖卫等。

三、合同工期

开工日期:______年______月_______日

竣工日期:______年______月_______日

合同工期总日历天数______天。

四、质量标准

工程质量材料:合格

五、合同价款

金额(大写):_______元(人民币) ¥:____ ……此处隐藏44283个字……得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。

五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同,并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。

六、因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证责任。

七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证责任。

八、甲方在承担担保责任后,享有追偿权。

第六条:承担担保责任的程序

一、乙方向甲方提出书面索赔请求,必须采用书面形式,并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准,乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告,否则甲方可以拒绝承担担保责任。

二、甲方在收到乙方的索赔通知后_____个工作日内,按照本合同的约定承担保证责任。

第七条:合同的生效、变更和解除

一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

二、本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。

第八条:争议的解决

本合同发生争议或纠纷时,甲乙丙三方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_____法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。

第九条:甲乙丙三方约定的其它条款:

第十条:附则

本合同正本一式_____份,甲乙丙三方各执_____份。

甲方:

乙方:

丙方:

年_____月_____日

《建设工程合同精选15篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式